К отношениям между клиентом-физическим лицом и подрядчиком применяются положения Закона » О защите прав потребителей».
В связи с этим подача иска о расторжении договора с подрядчиком не облагается государственной пошлиной. Иск подается в суд по выбору истца.
Досудебный порядок урегулирования спора в данном случае необязателен, но истец по своему желанию может направить досудебную претензию.
Ниже представлен образец иска и ссылка на актуальную судебную практику.
Госпошлина.
Если истцом является физическое лицо-потребитель, то подача иска госпошлиной не облагается.
Образец иска о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств.
Заволжский районный суд г. Ульяновска
Истец:
Адрес, телефон
Ответчик: ИП Иванов Иван Иванович,
ОГРНИП, ИНН,
Адрес:
Цена иска
Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
«10» марта 2021 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на выполнение отделочных работ в квартире, расположенной по адресу (указать) (далее –Договор).
В соответствии с п.1.1. Договора, ответчик (подрядчик) взял на себя обязательства выполнить демонтажные и отделочные работы в помещении, а истец – принять и оплатить эти работы.
Предмет договора и цену договора стороны согласовали в Приложении № 1 к Договору. Согласно Приложению 1, ИП Иванов И.И. принял на себя обязательства выполнить следующие работы:
- Снятие ламината, кирпичной доски,
- Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков
- Демонтаж ванны из чугуна
- Снятие обоев ( 1 слой)
- Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм.
- Покраска потолков за 2 раза с грунтовкой
- Выравнивание стен штукатуркой
- Шпаклевка стен под обои, включая финишную шпаклёвку стен
- Поклейка обоев (флизелин) с подбором рисунка
Цена договора составила ( указать сколько) рублей.
Также в Приложении к Договору стороны согласовали дату начала работ — 24 марта 2021 года.
В соответствии с п. 3.6 Договора оплата по договору производится путем внесения стопроцентной предоплаты.
Истец перевел предоплату по договору путем перевода денежных средств на банковскую карту «Сбербанк» Иванова И.И. . Денежные средства были переведены единовременным платежом. Факт получения денежных средств ответчиком не оспаривается.
В соответствии с п. 2.1.1 договора «подрядчик обязуется выполнить все работы демонтажу и отделочные работы в помещении качественно в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему.
В соответствии с п.3.1 договора «работы по демонтажу и отделке осуществляются подрядчиком в течение месяца с даты начала работ. Дата начала работ 24.03.2021 года определена в приложении»
В соответствии с п. 2.3.4 договора «в любое время до сдачи ему результата работы заказчик вправе отказаться от договора, письменно предупредив об этом подрядчика».
24.03.2021 года подрядчик к выполнению работ не приступил, объяснив это занятостью на других объектах.
Истец регулярно на протяжении двух недель совершал телефонные звонки ответчику, на что ответчик пояснял, что скоро другой объект будет сдан, и он займется квартирой истца. После этого ответчик пояснил, что заболел.
В настоящее время ответчик не отвечает на телефонные звонки, к работам по Договору не приступал.
В соответствии с п. 7.4 договора , в случае просрочки исполнения обязательств подрядчика по выполнению работ , заказчик вправе потребовать неустойку в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации».
24.04. 2021 года ответчику была вручена претензия о расторжении договора , возврате уплаченной денежной суммы по договору , уплате неустойки за просрочку выполнения работ. Претензия осталась без рассмотрения и удовлетворения.
Кроме того, неправомерными действиями ответчика ему причинен моральный вред.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст.309 ГК РФ).
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда подрядчик берет на себя обязательство выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его стоимость.
Согласно ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан выполнить работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика. К отношениям по договору бытового подряда применяются нормы закона о защите прав потребителей.
В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в том случае, когда подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда.
В соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее-Закон) исполнитель обязан выполнить работу в срок, указанный в Договоре.
Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы (оказания услуги) прописаны законодателем в ст. 28 поименованного выше Закона.
Вопрос о компенсации потребителю морального вреда обозначен в ст. 15 Закона. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда
На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 730, 702 735 ГК РФ, Законом «О защите прав потребителей», статьями 131, 132 ГПК РФ,
Прошу:
- Расторгнуть договор подряда от (дата, номер) на выполнение демонтажных и отделочных работ.
- Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные в счет предоплаты по Договору в размере (указать).
- Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ в размере в размере (указать также период просрочки).
- Взыскать с ответчика в пользу истца, неустойку за неудовлетворение отдельных требований потребителя
- Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере( указать).
Приложение:
- Почтовая квитанция об отправке искового заявления ответчику.
- Копия договора с приложением.
- Выписка с банковского счета, подтверждающая оплату по Договору
- Копия претензии и документы, подтверждающие отправку.
«__»___ 2021 года
_____/_________
Что должен доказать истец.
Истец должен доказать факт наличие между ним и ответчиком договорных отношений, а также факт нарушения подрядчиком условий договора (например подрядчик не приступил к началу работ). Для этого используются любые доказательства ( сам договор, документ об оплате по договору, в некоторых случаях, показания свидетелей).
Способы подачи заявления.
Существует три способа подачи заявления в суд.
- Лично принести в приемную суда . Иск подается в двух экземплярах, на одном из которых ставится отметка о получении и входящий номер, этот экземпляр возвращается истцу.
- Подача через официальный сайт суда . Такой иск должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Подать почтовым отправлением. Лучше направлять документы в суд с описью и уведомлением о вручении.
Положительная судебная практика по делам о расторжении договора с подрядчиком и взыскании стоимости договора.
С судебной практикой по данной категории дел можно ознакомиться можно ознакомиться на сайте https://sudact.ru/ — крупнейшая в РФ база данных судебных решений по ссылке.